|  |
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации Корякского автономного округа от 09.08.2004 № 282
"ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАКАЗА НА ВЫПОЛНЕНИЕ КОМПЛЕКСА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ МИНИ-ТЭЦ "КОРФ", С. ТИЛИЧИКИ ОЛЮТОРСКОГО РАЙОНА, КОРЯКСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА"
Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено
АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЯКСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 августа 2004 года № 282
ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА РАЗМЕЩЕНИЕ
ЗАКАЗА НА ВЫПОЛНЕНИЕ КОМПЛЕКСА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ
РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ МИНИ-ТЭЦ "КОРФ", С. ТИЛИЧИКИ
ОЛЮТОРСКОГО РАЙОНА, КОРЯКСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
В целях рационального и эффективного использования финансовых средств и в соответствии с Федеральным законом № 97-ФЗ от 06.05.99 г. "О конкурсах на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд", Указом Президента РФ № 305 от 8 апреля 1997 года "О первоочередных мерах по предотвращению коррупции и сокращению бюджетных расходов при организации закупки продукции для государственных нужд", в связи с отказом ОАО "Роснефтегазстрой" от выполнения работ по строительству мини-ТЭЦ "Корф" с. Тиличики, Олюторского района Корякского автономного округа, а также в связи с изменением условий осуществления строительства мини-ТЭЦ "Корф" с. Тиличики, Олюторского района, Корякского автономного округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить повторное проведение открытого конкурса на размещение заказов на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по строительству мини-ТЭЦ "Корф" с. Тиличики, Олюторского района, Корякского автономного округа (далее - открытый конкурс) по адресу: 688000, п.г.т. Палана, Корякский автономный округ, ул. Поротова 22. Администрация Корякского автономного округа.
2. Установить срок приема заявок на участие в открытом конкурсе - 45 дня со дня опубликования извещения о проведении открытого конкурса в средствах массовой информации.
3. Закрепить функции организатора открытого конкурса за Управлением капитального строительства и жилищных субсидий Администрации Корякского автономного округа.
4. Утвердить Положение об открытом конкурсе на размещение заказов на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по строительству мини-ТЭЦ "Корф" с. Тиличики, Олюторского района Корякского автономного округа (Приложение № 1).
5. Утвердить состав конкурсной комиссии (Приложение № 2).
6. Утвердить комплект конкурсной документации (Приложение № 3).
7. Установить, что финансирование работ по строительству мини-ТЭЦ "Корф", с. Тиличики, Олюторского района, Корякского автономного округа осуществляется за счет средств федерального бюджета и бюджета Корякского автономного округа.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на А.В.Гончарова - вице-губернатора Корякского автономного округа.
Губернатор округа
В.А.ЛОГИНОВ
Приложение № 1
к постановлению Губернатора
Корякского автономного округа
от 09.08.2004 г. № 282
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАКАЗОВ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ КОМПЛЕКСА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ МИНИ-ТЭЦ "КОРФ" С. ТИЛИЧИКИ, ОЛЮТОРСКОГО
РАЙОНА, КОРЯКСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
1. Общее положение
1.1. Настоящее положение разработано в соответствие с Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом № 97-ФЗ от 06.05.99 г. "О конкурсах на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд".
1.2. Государственным заказчиком, размещающим заказ на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по строительству мини-ТЭЦ "Корф" с. Тиличики, Олюторского района Корякского автономного округа, является Администрация Корякского автономного округа.
1.3. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:
Конкурс - способ выявления исполнителя (подрядчика) работ или услуг для государственных нужд, обеспечивающего лучшие условия исполнение государственного контракта.
Конкурсная комиссия - коллегиальный рабочий орган, формируемый для проведения квалификационного отбора, вскрытия конвертов с конкурсными заявками, оценки и сопоставления заявок и определения победителя конкурса.
Конкурсная документация - комплект документов, содержащих исходную информацию о технических, коммерческих, организационных и иных характеристиках объекта и предмета конкурса, а также об условиях процедуры конкурса.
Предмет конкурса - конкретные виды работ или услуг, по которым проводится конкурс на размещение заказов на выполнение работ и услуг для государственных нужд Корякского автономного округа.
Объект конкурса - производственный или непроизводственный объект, к которому относится предмет конкурса.
Организатор конкурса - государственный заказчик, а также юридическое лицо, которому государственный заказчик на условиях договора передал часть своих функций по проведению конкурса.
Претендент - юридическое лицо, решившее принять участие в конкурсе до момента регистрации конкурсной заявки.
Участник конкурса - юридическое лицо, представившее и зарегистрировавшее конкурсную заявку.
Конкурсная заявка - предложение заключить контракт в отношении конкретного предмета конкурса на условиях, определенных в конкурсной документации.
Контракт - договор на выполнение работ или услуг для государственных нужд Корякского автономного округа, заключаемый между государственным заказчиком и победителем конкурса в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Предмет конкурса
2.1. Предметом конкурса является выполнение комплекса строительно-монтажных работ по строительству мини- ТЭЦ "Корф" с. Тиличики, Олюторского района Корякского автономного округа (далее "Объект"). Конкретные данные Объекта определяются техническим заданием, прилагаемому к государственному контракту.
2.2. Объект находится в с. Тиличики, Олюторский район Корякского автономного округа.
3. Условия конкурса
3.1. В конкурсе могут принимать участие любые российские предприятия и организации, независимо от форм собственности, а также зарубежные предприятия и организации.
3.2. Запрещается участие в конкурсе предприятий и организаций, имеющих непосредственную организационно- правовую или финансовую зависимость друг от друга.
3.3. Каждый претендент, отвечающий требованиям пунктов 3.1 и 3.2 данной статьи, имеет право участвовать в нескольких или во всех конкурсах.
3.4. Претенденты сообщают в конкурсную комиссию следующую информацию о себе:
- полное наименование;
- почтовый адрес, телефон, телефакс;
- дата, место и орган регистрации;
- организационно-правовая форма;
- уставной капитал;
- списочный состав работников;
- банковские реквизиты;
- сведения о платежеспособности предприятия;
- заверенные копии учредительных документов;
- лицензии на определенные виды деятельности;
- заверенная копия последнего балансового отчета.
- справка налоговой инспекции об отсутствии задолженности.
Непредставление указанной информации с мотивировкой, что она составляет коммерческую тайну, лишает претендентов права на участие в конкурсе.
4. Конкурсная комиссия
4.1. Постановлением Губернатора Корякского АО образуется конкурсная комиссия.
Возглавляет конкурсную комиссию председатель - вице-губернатор Корякского автономного округа или заместитель председателя, имеющие соответствующие документы о прохождении обучения по организации и проведению конкурсов.
4.2. Конкурсная комиссия самостоятельно разрабатывает и утверждает регламент своей работы.
4.3. Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции:
- подготавливает документы для объявления конкурса;
- осуществляет публикацию объявлений и рассылку приглашений;
- производит сбор заявок на участие в конкурсе;
- организует работу и распространение конкурсной документации (комплект), решает вопросы изменения этой документации и процедур конкурса;
- производит ознакомление претендентов с конкурсной документацией и дает необходимые разъяснения;
- обеспечивает сбор, хранение и оценку представленных конкурсных заявок;
- осуществляет процедуру конкурса и оформление протоколов заседаний конкурсной комиссии;
- определяет победителя конкурса или принимает иное решение по результатам конкурса.
5. Конкурсная документация
5.1. Конкурсная документация (комплект) разрабатывается конкурсной комиссией государственного заказчика и утверждается Постановлением Губернатора Корякского автономного округа.
5.2. Для участия в конкурсе претендент должен представить конкурсную заявку.
5.3. Конкурсная заявка должна быть подготовлена и представлена в конкурсную комиссию в соответствии с требованиями и условиями, определенными в конкурсной документации. Возможность и параметры отклонения конкурсной заявки от условий, содержащихся в конкурсной документации, должны быть в ней оговорены.
5.4. В случае обращения организатора конкурса к участникам с просьбой продлить срок действия конкурсной заявки, участник конкурса имеет право пересмотреть свое предложение.
5.5. В разделы "Условия конкурса" и "Процедура проведения конкурса" могут включаться следующие положения:
- ссылка на законодательство и соглашение, юрисдикция которых, распространяется на проведение конкурса и выполнение контракта;
- дата вскрытия конвертов с конкурсными заявками и сведения о том, будет ли процесс открытым;
- основные критерии оценки конкурсных заявок, причины отказа от их рассмотрения;
- порядок выбора победителя, утверждения результатов конкурса;
- уведомление о том, какой документ подписывается победителем конкурса;
- предупреждение о непринятии на себя обязательства мотивировать или иным способом объяснять причины отклонения конкурсной заявки;
- порядок извещения участников конкурса о результатах конкурса;
- порядок проведения переговоров с победителем конкурса.
6. Процедура проведения конкурса
6.1. Конкурс должен проводиться в день, час, месте и по регламенту, заранее официально объявленными организатором конкурса. В случае изменения порядка проведения конкурса все заинтересованные лица должны быть своевременно уведомлены тем же способом, каким происходило объявление о конкурсе.
6.2. Участник конкурса имеет право в любое время отозвать свою конкурсную заявку.
6.3. Конкурсная комиссия от имени государственного заказчика выбирает победителем конкурса участника, предложение которого наиболее полно отвечает всем требованиям, содержащимся в конкурсной документации.
6.4. Оптимальные условия конкурса:
- минимальная стоимость строительно-монтажных работ;
- сроки и качество выполнения работ;
- опыт работы и квалификация;
- техническая оснащенность.
6.5. Конкурсная комиссия извещает участников конкурса о результате проведенного конкурса в течение 7 дней после принятия решения. Конкурсная комиссия обязана направить официальное извещение участнику, выигравшему конкурс.
6.6. Заказчик не имеет права вести какие-либо переговоры по предмету конкурса с участниками конкурса или с другими лицами с момента объявления о проведении конкурса до момента заключения контракта.
7. Заключение контракта
7.1. Контракт между государственным заказчиком и победителем конкурса заключается в течение 20 (двадцати) дней после получения участником конкурса документа, удостоверяющего его победу в конкурсе.
7.2. Контракт заключается на условиях, содержащихся в конкурсной документации и конкурсной заявке победителя конкурса. При подписании контракта, по взаимному согласию, в него могут быть внесены и иные условия, не изменяющие содержания конкурсной документации и конкурсной заявки победителя.
8. Недействительность результатов конкурса
8.1. Споры о признании результатов конкурса недействительными рассматриваются судебными органами в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
8.2. Конкурсная комиссия и участники конкурса несут ответственность за соблюдение правил и процедур подготовки и проведения конкурса в порядке, установленном действующим законодательством.
Приложение № 2
к постановлению Губернатора
Корякского автономного округа
от 09.08.2004 г. № 282
Состав конкурсной комиссии
по проведению открытого конкурса на
размещение заказов на строительство мини-ТЭЦ
"Корф" с. Тиличики Олюторского района
Корякского автономного округа
Председатель комиссии:
Гончаров А.В. - Вице-губернатор Корякского АО.
Заместитель председателя комиссии:
Лебедев С.В. заместитель начальника департамента экономического развития и торговли администрации КАО.
Члены комиссии:
Карташова Л.И. - заведующий отделом капитального строительства, заместитель начальника управления капитального строительства и жилищных субсидий администрации Корякского АО.
Прокопенко В.Н. - Генеральный директор ГУП "ПО ЖКХ КАО".
Ступина Э.Г. - Руководитель Представительства Уполномоченного Министерства экономического развития и торговли РФ по Дальневосточному району в Корякском автономном округе.
Аптрахманов С.М. - Начальник отделения РУ ФСБ РФ по Камчатской области в Корякском автономном округе.
Приложение № 3
к постановлению Губернатора
Корякского автономного округа
от 09.08.2004 г. № 282
КОМПЛЕКТ
конкурсной документации
1. Приглашение к участию в открытом конкурсе
2. Проектная документация
3. Перечень требуемых документов конкурсной заявки (приложения по формам 1, 2, 3)
4. Инструкция для участников конкурса
5. Информационные карты конкурсной заявки
Форма 1
Штамп Наименование и адрес Заказчика
организации-Претендента (организатора конкурса)
К ЗАЯВКЕ
на участие в конкурсе
Предмет конкурса: Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по
строительству мини-ТЭЦ "Корф", с. Тиличики, Олюторского района, Корякского АО.
Дата и время окончания приема Заявок: 10-00 местного времени 28 сентября
2004 года.
Направляю Вам Заявку на участие в открытом конкурсе.
Документы конкурсной Заявки на основании предоставленных мною полномочий
подписаны _______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Приложение: ________________________________________________________________
Документация Заявки в составе:
1. Конкурсное предложение _______________________________________________________
2. ______________________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________________
4. ______________________________________________________________________________
"____" ________________ 2004 г. Руководитель предприятия
____________________________
(фамилия, имя, отчество)
М.П.
Форма 2
КОНКУРСНАЯ ЗАЯВКА
(конкурсное предложение)
Наименование организации-Участника конкурса: ____________________________________
Предмет конкурса: Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по
строительству мини-ТЭЦ "Корф", Олюторского района, Корякского АО.
Предлагаемые УСЛОВИЯ, не противоречащие условиям Государственного контракта:
Раздел 1. Стоимость работ и условия финансирования
1.1. Общая стоимость работ в ценах 2004 года (/ 1991 года): _______ млн.руб.
1.2. Условия изменения стоимости работ: ____________________________________
_________________________________________________________________________________
1.3. Условия финансирования: _______________________________________________
_________________________________________________________________________________
1.4. Предлагаемый способ учета инфляции: ___________________________________
_________________________________________________________________________________
Раздел 2. Обеспечение качества строительных работ
2.1. Мероприятия по обеспечению качества: __________________________________
_________________________________________________________________________________
2.2. Организация операционного контроля качества работ: ____________________
_________________________________________________________________________________
2.3. Характеристика лаборатории контроля качества __________________________
_________________________________________________________________________________
Раздел 3. Сроки выполнения работ
3.1. Срок выполнения работ: начало работ - _______; окончание работ -______.
3.2. Продолжительность выполнения работ: __________________________________.
3.3. График производства работ - приложение № ____________.
Раздел 4. Выполнение особых условий Заказчика к производству работ
4.1. С выполнением особых условий (требованием) Заказчика к производству
работ согласен при условии: _____________________________________________________
(излагаются встречные условия)
Раздел 5. Гарантийные обязательства
Согласен на следующие штрафные санкции, налагаемые при нарушении принятых на себя
обязательств:
5.1. к Подрядчику - ________________________________________________________
5.2. к Заказчику - _________________________________________________________
5.3. Принимает на себя следующие обязательства: ____________________________
_________________________________________________________________________________
Раздел 6. Сведения о предприятии
6.1. Общие сведения о предприятии:
- полное наименование: _____________________________________________________
- адрес: ___________________________________________________________________
Приложения:
1. Пояснительная записка (по форме 3).
2. Расчет стоимости работ по Государственному контракту.
3. Сведения о правомочности и квалификации Участника.
4. Другие сведения, представляемые по усмотрению Участника конкурса.
Приложение
к конкурсной заявке
Форма 3
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Каждое юридическое лицо, подающее Заявку на участие в конкурсе, должно заполнить Форму с содержанием следующих разделов по предлагаемым Формам:
СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ
Форма 3.1.
------T--------------------------------------------T--------------------------¬
¦1 ¦Название организации ¦ ¦
+-----+--------------------------------------------+--------------------------+
¦2 ¦Прежнее название организации ¦ ¦
+-----+--------------------------------------------+--------------------------+
¦3 ¦Форма собственности (ОАО, ЗАО, ООО, МП.) ¦ ¦
+-----+--------------------------------------------+--------------------------+
¦4 ¦Дата, место, орган регистрации ¦ ¦
+-----+--------------------------------------------+--------------------------+
¦5 ¦Почтовый адрес ¦ ¦
+-----+--------------------------------------------+--------------------------+
¦6 ¦Юридический адрес ¦ ¦
+-----+--------------------------------------------+--------------------------+
¦7 ¦Банковские реквизиты ¦ ¦
+-----+--------------------------------------------+--------------------------+
¦8 ¦Руководитель: должность, ФИО ¦ ¦
+-----+--------------------------------------------+--------------------------+
¦9 ¦Телефон, факс, E-mail ¦Дочерние организации ¦
+-----+--------------------------------------------+----------------T---------+
¦10 ¦Головная организация ¦ ¦
+-----+-------------------------------------------------------------+---------+
¦11 ¦Виды работ, на которые выдана лицензия, срок действия (копия ¦ ¦
¦ ¦лицензии прилагается) ¦ ¦
L-----+-------------------------------------------------------------+----------
Приложения:
1. Копии регистрационных документов.
2. Копии уставных документов.
3. Копии лицензий.
4. Сведения о финансовой деятельности: балансовые отчеты за прошедшие 3 года и прошедший квартал.
5. Справка налоговой инспекции.
Руководитель организации
М.П.
Форма 3.2.
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Уполномоченные представители Заказчика, независимые эксперты конкурсной комиссии могут связаться со следующими лицами для получения дальнейшей информации о Претенденте:
-----------------------------------------------------------------------------¬
¦ Справки по общим вопросам управления ¦
+--------------------------------------------------T-------------------------+
¦Контакт 1 ¦Телефон (факс) 1 ¦
+--------------------------------------------------+-------------------------+
¦Контакт 2 ¦Телефон 2 ¦
+--------------------------------------------------+-------------------------+
¦ ¦
+----------------------------------------------------------------------------+
¦ Справки по кадровым вопросам ¦
+--------------------------------------------------T-------------------------+
¦Контакт 1 ¦Телефон (факс) 1 ¦
+--------------------------------------------------+-------------------------+
¦Контакт 2 ¦Телефон 2 ¦
+--------------------------------------------------+-------------------------+
¦ Справки по техническим вопросам ¦
+--------------------------------------------------T-------------------------+
¦Контакт 1 ¦Телефон (факс) 1 ¦
+--------------------------------------------------+-------------------------+
¦Контакт 2 ¦Телефон 2 ¦
+--------------------------------------------------+-------------------------+
¦ ¦
+----------------------------------------------------------------------------+
¦ Справки по финансовым вопросам ¦
+--------------------------------------------------T-------------------------+
¦Контакт 1 ¦Телефон (факс) 1 ¦
+--------------------------------------------------+-------------------------+
¦Контакт 2 ¦Телефон 2 ¦
L--------------------------------------------------+--------------------------
Руководитель организации
М.П.
Форма 3.3.
РЕПУТАЦИЯ
(участие в судебных разбирательствах)
Претенденты предоставляют данные о своем участии в судебных процессах или разбирательствах в арбитражных судах в связи с контрактами, заключенными за последние 5 лет или текущими контрактами.
------------T---------------------T-------------------T------------T---------------¬
¦Год ¦Решение в пользу или ¦Наименование ¦Предмет ¦Оспариваемая ¦
¦ ¦против претендента ¦клиента, основание ¦спора ¦сумма ¦
¦ ¦ ¦для тяжбы ¦ ¦ ¦
+-----------+---------------------+-------------------+------------+---------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+---------------------+-------------------+------------+---------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+---------------------+-------------------+------------+---------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----------+---------------------+-------------------+------------+----------------
Руководитель организации
М.П.
Форма 3.4.
НАДЕЖНОСТЬ: ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
--------------------T------------------------------------------T---------------------¬
¦Финансовые ¦По факту за последние 5 лет ¦Прогноз ¦
¦сведения (тыс.руб.)¦1999 2000 2001 2002 2003 ¦ 2004 2005 ¦
+-------------------+-----T-------T---------T--------T---------+---------T-----------+
¦1. Сумма баланса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-----+-------+---------+--------+---------+---------+-----------+
¦2. Оборотные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-----+-------+---------+--------+---------+---------+-----------+
¦3. Суммарные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пассивы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-----+-------+---------+--------+---------+---------+-----------+
¦4. Текущие пассивы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-----+-------+---------+--------+---------+---------+-----------+
¦5. Прибыль до ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦уплаты налогов. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-----+-------+---------+--------+---------+---------+-----------+
¦6. Прибыль после ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦уплаты налогов. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------------------+-----+-------+---------+--------+---------+---------+------------
Приложение: заверенные аудитором копии финансовых отчетов за последние 3 года.
Руководитель организации
М.П.
Форма 3.5.
РЕСУРСЫ: КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СОСТАВ
(руководители организации, участков, специалисты)
------T-------------T------------T--------------T------------T---------------T---------------¬
¦№ ¦Фамилия имя, ¦Занимаемая ¦Образование и ¦Стаж работы ¦Стаж работы по ¦Год последней ¦
¦п/п ¦отчество ¦должность ¦специальность ¦(общий) ¦профилю заним. ¦переподготовки ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦должн. ¦ ¦
+-----+-------------+------------+--------------+------------+---------------+---------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------+------------+--------------+------------+---------------+---------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------+------------+--------------+------------+---------------+---------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------+------------+--------------+------------+---------------+---------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----+-------------+------------+--------------+------------+---------------+----------------
Руководитель организации
М.П.
Форма 3.6.
РЕСУРСЫ: ТЕХНИЧЕСКАЯ ОСНАЩЕННОСТЬ
-------T--------------T---------------------------------------T------------T-------------T------------¬
¦№ п/п ¦Наименование ¦Данные о технич. оборудовании ¦Балансовая ¦Сумма ¦Нынешнее ¦
¦ ¦техники, ¦ ¦стоимость ¦аммортизации ¦техническое ¦
¦ ¦которая будет ¦ ¦техники ¦с начала ¦состояние ¦
¦ ¦использована +-------T---------T-----------T---------+(тыс. руб.) ¦эксплуатации ¦ ¦
¦ ¦при ¦марка, ¦год ¦год ¦изготов. ¦ ¦(тыс. руб.) ¦ ¦
¦ ¦реализации ¦модель ¦выпуска ¦последн. ¦страна ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проекта ¦ ¦ ¦капремонта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------+-------+---------+-----------+---------+------------+-------------+------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------+-------+---------+-----------+---------+------------+-------------+------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------+-------+---------+-----------+---------+------------+-------------+------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------+--------------+-------+---------+-----------+---------+------------+-------------+-------------
Форма 3.7.
ОПЫТ: ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ
------------T----------------------------------------------------------------------¬
¦Год ¦Общий объем выполненных работ (млн. руб) ¦
¦ +----------------------------------T-----------------------------------+
¦ ¦в базисных ценах ¦в ценах соответствующего года ¦
+-----------+----------------------------------+-----------------------------------+
¦1999 ¦ ¦ ¦
+-----------+----------------------------------+-----------------------------------+
¦2000 ¦ ¦ ¦
+-----------+----------------------------------+-----------------------------------+
¦2001 ¦ ¦ ¦
+-----------+----------------------------------+-----------------------------------+
¦2002 ¦ ¦ ¦
+-----------+----------------------------------+-----------------------------------+
¦2003 ¦ ¦ ¦
L-----------+----------------------------------+------------------------------------
-------T--------------T----------T--------------T------------T----------T-------------¬
¦№ п/п ¦Наименование ¦Заказчик ¦Проектировщик ¦Виды ¦Дата ¦Стоимость ¦
¦ ¦объекта ¦ ¦ ¦выполняемых ¦начала и ¦работ (млн. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦работ ¦окончания ¦руб.) ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работ ¦ ¦
+------+--------------+----------+--------------+------------+----------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------+----------+--------------+------------+----------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------+----------+--------------+------------+----------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------+--------------+----------+--------------+------------+----------+--------------
Руководитель организации
М.П.
Форма 3.8.
СУБПОДРЯДЧИКИ
(один лист по каждому субподрядчику)
Наименование организации (фирмы): ___________________________________________
---------------------------T---------------------------T--------------------------¬
¦ ¦Головная фирма ¦Филиалы и дочерние ¦
¦ ¦ ¦предприятия ¦
+--------------------------+---------------------------+--------------------------+
¦Адрес ¦ ¦ ¦
+--------------------------+---------------------------+--------------------------+
¦Телефон ¦ ¦ ¦
+--------------------------+---------------------------+--------------------------+
¦Телефакс ¦ ¦ ¦
+--------------------------+---------------------------+--------------------------+
¦Ответственное лицо ¦ ¦ ¦
+--------------------------+---------------------------+--------------------------+
¦Форма собственности ¦ ¦
+--------------------------+------------------------------------------------------+
¦Уставной капитал ¦ ¦
+--------------------------+------------------------------------------------------+
¦Сфера деятельности ¦ ¦
+--------------------------+------------------------------------------------------+
¦Руководитель: Дата Печать/подпись: ¦
L----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------T------------------------------------------------------¬
¦Виды работ, предлагаемые к ¦Предлагаемые объемы работ ¦
¦передаче данному +---------------------------T--------------------------+
¦субподрядчику по данному ¦В физических единицах ¦В % к общему объему этих ¦
¦контракту ¦ ¦работ по контракту ¦
+---------------------------+---------------------------+--------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+---------------------------+--------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦
L---------------------------+---------------------------+---------------------------
Приложение: копии лицензий на выполнение соответствующих предмету конкурса строительных работ, класса.
Руководитель организации - Претендента
М.П.
ИНСТРУКЦИЯ
для участников конкурса
1. Общие сведения
1.1. Заказчик - Администрация Корякского автономного округа - проводит открытый конкурс на размещение заказа (далее Конкурс) на выполнение комплекса работ по строительству мини-ТЭЦ "Корф", Олюторского района, Корякского АО.
1.2. Электрическая мощность мини-ТЭЦ: 6 Мвт, напряжение 6,3 кВ.
1.2.1. Тепловая мощность: 22 Гкал в час.
1.2.2. Объем производства продукции (годовой отпуск): электроэнергия: 36135 тыс. Квт час., тепловая энергия: 47266 Гкал.
1.2. Местонахождение объекта: с. Тиличики, Олюторский район, Корякского автономного округа.
1.3. Сроки выполнения работ: 2004 - 2006 г.г.
1.4. Источник финансирования: Федеральный бюджет и бюджет Корякского автономного округа.
2. Подача и оценка конкурсных заявок
2.1. Претендент не позднее 10-00 местного времени 28 сентября 2004 года подает конкурсную заявку по форме № 1 с соответствующей информацией для оценки его квалификации. Заказчик оставляет за собой право принять или отклонить заявки, поданные с опозданием.
2.2. Конкурсные заявки должны быть поданы в запечатанных конвертах, которые доставляются посыльным или заказной почтой по адресу: 688000 пгт Палана, Корякский АО, Тигильский район, ул. Поротова 22, Администрация Корякского автономного округа. На конверте должно быть указано: "Конкурсная заявка на выполнение работ по строительству мини-ТЭЦ "Корф", Олюторского района, Корякского АО", имя и почтовый адрес претендента.
2.3. Время вскрытия конвертов с конкурсными заявками: 16-00 местного времени 28 сентября 2004 года по вышеуказанному адресу.
2.4. Срок действия конкурсной заявки: 90 дней.
2.5. В конкурсе могут принять участие как отечественные, так и иностранные исполнители. Все сведения, необходимые для участия в конкурсе, представляются на русском языке.
2.6. Неполное или несвоевременное предоставление информации, требующейся в конкурсной документации, или же подача конкурсной заявки, по существу не отвечающей требованиям конкурсной документации, дает право заказчику на отклонение конкурсной заявки, не неся при этом никакой ответственности перед претендентами, которым такое действие может принести убытки. Заказчик обязан по поступлению запроса сообщить претенденту о причинах своего решения об отклонении всех конкурсных заявок.
2.7. При предоставлении конкурсных заявок к претендентам может быть предъявлено требование обновить финансовые сведения с целью подтверждения правдивости представленной информации и соответствия квалификационным категориям на момент подачи конкурсных заявок. Конкурсная заявка может быть отклонена, если в момент ее рассмотрения оказывается, что квалификация претендента уже не соответствует установленным требованиям.
2.8. Претендент, которому необходимо получить разъяснения в отношении конкурсной документации, может обратиться к заказчику письмом или телеграммой (телекс, факс) по указанному выше адресу. Заказчик письменно ответит на любой вопрос претендента, связанный с разъяснением конкурсной документации, который получит не позднее 7 дней до истечения срока подачи конкурсных заявок.
2.9. Во время оценки конкурсных заявок заказчик может, по своему усмотрению, попросить претендента дать разъяснения по поводу его конкурсной заявки. Просьба в разъяснении и ответ на нее должны подаваться в письменной форме. При этом не должно поступать никаких просьб, предложений или разрешений на изменение цены или сути конкурсной заявки.
2.10. В любое время до истечения срока подачи конкурсных заявок заказчик может внести поправку в конкурсную документацию при условии предоставления претендентам достаточного времени для учета поправок при подготовке конкурсной заявки. Для этого заказчик, при необходимости, может перенести крайний срок подачи конкурсных заявок. Все претенденты, получившие конкурсную документацию, уведомляются о внесенной поправке. Внесенные изменения в дальнейшем являются составной частью конкурсной документации.
2.11. Претендент заполняет форму конкурсной заявки, включенную в конкурсную документацию, и представляет сметную стоимость работ по строительству мини-ТЭЦ "Корф", с. Тиличики Олюторского района, Корякского АО. Расчет сметной стоимости должен производиться в текущих ценах и ценах 1991 года.
2.12. Критерии оценки конкурсной заявки:
- минимальная стоимость строительных работ;
- сроки и качество выполнения работ;
- опыт работы и квалификация; техническая оснащенность.
3. Критерии и порядок оценки квалификации претендентов
3.1. Претендент должен представить в составе своей конкурсной заявки документы, подтверждающие правомочность его участия в конкурсе, и его квалификацию, достаточную для выполнения контракта.
Документальное подтверждение квалификации претендента и его способности выполнить контракт должно удовлетворить заказчика в том, что претендент обладает финансовыми, техническими и производственными возможностями, необходимыми для реализации контракта.
При отрицательном результате конкурсная заявка отклоняется, а заказчик в этом случае перейдет к изучению конкурсной заявки, которая по результатам оценки заняла следующее место, и к определению возможностей претендента выполнить контракт.
Заказчик оставляет за собой право на незначительные отступления, если они не оказывают существенного влияния на возможности претендента, связанные с выполнением контракта.
3.2. Квалификационные требования:
3.2.1. Наличие лицензии на выполнение работ соответствующих предмету конкурса.
3.2.2. Опыт деятельности в данной области - не менее трех лет.
3.2.3. Наличие материальной базы и подготовленного квалифицированного персонала.
3.2.4. Выполнение претендентом своих обязательств по уплате налогов и взносов по социальному обеспечению в Российской Федерации (справка налоговой инспекции и соответствующих ведомств).
3.2.5. Претендент не может быть неплатежеспособным, его имущество не должно находиться под судебным контролем, он не может являться банкротом, его делами не должен распоряжаться какой-либо суд или назначенное судом лицо.
4. Победитель конкурса
4.1. Заказчик заключит контракт с тем участником, конкурсная заявка которого отвечает требованиям и имеет наилучшие условия в случае, если данный участник обладает необходимой квалификацией для выполнения контракта.
4.2. До истечения срока действия конкурсных заявок заказчик направляет письменное уведомление победившему участнику (заказным письмом, телеграммой, факсом) о признании конкурсной заявки, выигравшей конкурс, а также проигравшим участникам конкурса - об отклонении их предложений.
4.3. Одновременно с уведомлением победившего участника о признании его конкурсной заявки, выигравшей конкурс, заказчик направляет подписанную им в двух экземплярах форму контракта, в которой отражены все соглашения, предусмотренные сторонами.
В течение 20 (двадцати) дней с момента признания конкурсной заявки, выигравшей конкурс, победивший участник должен подписать контракт, поставить на нем дату и вернуть один экземпляр заказчику.
Контракт считается заключенным с момента подписания его обеими сторонами, за исключением тех случаев, когда для заключения контракта требуются дополнительные формальности и подтверждения, указанные в конкурсной документации.
5. Право на обжалование
5.1. Участники имеют право обжаловать незаконное решение или поведение Заказчика в связи с процедурами проведения конкурса в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О первоочередных мерах по предотвращению коррупции и сокращению бюджетных расходов при организации закупки продукции для государственных нужд" № 305 ОТ 08.04.97 г., Федеральным законом "О конкурсах на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ и услуг для государственных нужд" № 97-ФЗ от 06.05.99 г. и действующим законодательством Российской Федерации.
------------------------------------------------------------------
--------------------
+
| | |
|
